建設施工合同書
合同可以有效防止雙方之間發生誤會和矛盾,使雙方的關系更加穩定。想知道如何寫出優秀的建設施工合同書嗎?這里為大家分享建設施工合同書,快來學習吧!
建設施工合同書篇1
發包方(甲方)
承包方 (乙方)
依照國家有關法律法規,經雙方協商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條承包范圍:
第四條承包方式:包輕工。施工所用機械設備、運輸機具、操作工具等由甲方提供。
第五條工期: 年 月 日,至 年 月 日。
第六條工程質量:
1、 質量標準:合格
2、 甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行技術交底和組織驗收;乙方按施工圖紙和施工規范精心組織施工,確保工程質量。如質量不合格,必須返工處理,其工料損失由乙方承擔。隱蔽工程由 甲乙方及監理共同驗收全格后方可進行下道工序。已驗收合格的單項工程如因變更或組織施工方出現問題須要重新施工的甲方應按合同(或市場價)給予乙方結算工費。
第七條工程價格:建筑面積————————/㎡,單價 ,總價 萬元。
第八條工期及付款方式:
工期在施工材料及設備及時供應,項目部有效的組織各道工序正常施工于前完工,如因施工人員配備不到位,而拖延工期處以勞務費額每日 的罰款;反之每提前一天給予 的獎勵。撥款按工程進度每月的 日前所完成的工程量的 撥款,其余在整體竣工后一次付清.
第九條甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿、就餐等問題,并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
5、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。
6、甲方負責勞務分包營業稅的代繳事項,并給乙方完稅證明。(總包方繳納稅金的復印件)
第十條乙方責任:
1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、按甲方的工期計劃要求,認真編制施工作業計劃,每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。
3、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。
4、嚴格執行安全協議書中的規定,落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。
5、按國家的有關規定,辦理好進場前的規范用工手續。
(1)乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質等級證書》等有效證件。
(2)乙方進入甲方施工區域的生產作業人員,應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。
6、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守各項管理規定。
第十一條安全生產:
1、 乙方必須認真按有關安全施工的制度施工,嚴格遵守安全操作規章制度施工,嚴格遵守安全操作規程;乙方必須服從安全監理和項目部安全員的安全管理,并配安全巡查員制度配合有關安全管理人員的安全生產管理,違反安全生產制度的甲方有權對當事人和公司進行處罰。
2、 甲方在施工生產中創造安全條件,并且保障安全生產設施齊全;三寶用品由甲方提供。如因甲方的安全設施不到位或違反安全生產規章制度盲目指揮生產的,甲方負全部責任;并且乙方有權拒絕施工。
3、 甲方負責為從事施工作業人員辦理意外傷害保險,乙方必須服從甲方安全生產管理,乙方不服從甲方管理導致生產安全事故的,由乙方承擔主要責任。
第十二條材料管理:
乙方設專人向甲方辦理工程施工材料的限額領料手續并當場驗收,嚴格按甲方提供的配合比施工,不得偷工減料。乙方在施工中造成浪費的按原價的2倍處以罰款。
第十一條施工機具管理:
1、 施工需要的機械設備由甲方按《施工組織設計》配備,乙方根據《施工組織設計》合理的安排有相應資格證書及操作經驗的操作工,嚴禁無證人員操作特殊設備。
2、 手續操作工具乙方自行負責。
3、 甲方供應的工具由乙方認真保管養護及維修,如有人為損壞,乙方負責賠償。
第十三條現場管理:
1、 乙方人員要嚴格遵守現場管理制度,在甲方的領導下組織施工,有關計劃、進度、質量、材料供應等工作雙方應密切配合,保證施工順利進行。
2、 乙方應對自己的施工人員經常進行遵紀守法和安全生產及愛護財產的教育,并指定專人負責不法行為的監督和現場管理制度的實施。當出現不法和不符合現場管理制度的行為甲方有權采取必要措施制止,乙方應承擔相應的責任,并負責賠償經濟損失及追究其責任的事宜.
3、 乙方在施工中要做到工完場清,保證現場整潔。
4、 乙方人員要保持相對穩定,嚴禁合同外人員進入現場和住宿。
第十四條生活管理:
1. 甲方負責提供乙方所需食宿環境(條件)。
2. 全部炊事用具由甲方提供。
3. 生活用需用品由乙方自理。
4. 甲方提供燒柴燃料。
第十五條其它:
1、乙方在施工中經檢驗達不到國家驗收規范的要求,不能保證工程質量,甲方有權終止合同,其損失由乙方承擔。
2 、乙方在施工生產中調配人員延誤甲方施工工期一切費用由乙方承擔。
3、合同簽訂后,不經雙方同意,任何一方不得隨便變更或中止,如單方隨便變更或中止合同應賠償對方的一切損失。
4、乙方應合理管籌資金,做到專款專用,保證工人工資。如因資金不到位(工人工資短缺)所造成期延誤,由甲方負責。
5、現場發生臨時用工,工資由甲乙雙方協商決定。
6、勞動保險事故發生的處理等,按相應的勞工法規執行。
第十六條未盡事宜,雙方協商解決。
第十七條合同期限:
本合同雙方簽字蓋章后生效,工程全部竣工,辦完交工驗收手續,結清全部款項后失效。
第十八條:全同份數:
本合同正本兩份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同書篇2
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建設施工合同書篇3
建設單位:(甲方)
施工單位:(乙方)
簽定地點:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同,共同遵守。
第一條:工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條:承包范圍和內容
一、承包范圍:
二、承包內容:
1、搭設腳手架(滿堂紅)。
2、上部制作安裝。
3、加強焊接。
4、下料,組對,焊接。
5、骨架下料,組對,焊接。
6、除銹、噴漆。
7、內部聚乙烯襯板安裝。
第三條:承包方式、工程造價及結算方式
一、本工程所用全部主材由甲方負責,乙方只負責本工程項目內的全部人工費和消耗材料(氧氣、乙炔、電焊條等),甲、乙雙方保證所提供的材料符合設計文件和合同要求。
二、乙方施工所用的機械設備自備,費用自理。
三、工程完工驗收合格乙方向甲方開建筑安裝發票。
四、本工程按項目一一制作安裝總造價:依據造價公司最終評審造價為準。
五、付款方式:施工單位進入現場開始施工時付___萬元。
六、工程質保期為兩年,質保金為%合同總價款,質保期內出現質量問題,乙方應無條件無償返修,并達到設計及規范要求。質保期到期后無質量問題一次付清保修金,利息由乙方自行承但。
第四條:施工準備:
一、發包方:
1、施工中發生的設計變更,由甲方負責提供變更手續,并備齊施工所用的全部主材。
2、組織承包方和有關部門參加工程施工圖紙的會審及技術交底工作,并保證按期開工。
3、配合乙方解決與其他施工單位的協調事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方購買。
二、承包方:
1、負責編制施工組織設計,按甲方要求制定工期及相關措施。
2、組織人員、設備、機械等進入施工現場。
3、乙方施工人員的住宿及倉庫、辦公室、等在現場工作期間由乙方自行解決,費用乙方自行承擔,乙方施工、生活用水、電費用由乙方承擔。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工機械等自備、費用自理。
第五條:工程期限
一、開工時間20__年月日
二、竣工時間20__年月日
三、本合同工期總日歷天數0天
四、如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期相應順延。
1、不屬包干系數范圍內的重工程量變更,使施工工程量增加。
2、不可預見或人力不可抗拒的因素而延誤工期甲、乙雙方協商解決、負責。
第六條:施工質量及安全施工
一、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑安裝工程規程規范和標準進行施工。并接受發包方代表的臨督及指導,嚴格執行《電力建設施工及驗收規范》。
二、施工中要確保工程質量,達到優質工程施工標準。
三、乙方在施工中必須遵守下列規定:
1、乙方在施工過程中必須保持現場衛生清潔及材料工具等整齊堆放。
2、乙方在施工過程中發現對質量有影響的各方面問題,及時向甲方反映,共同解決。
3、乙方進現場前,應組織所有施工人員學習電廠有關安全規定,施工中嚴格遵守有關防火、安全及廠內各項規章制度,按甲方批復的施工安全技術組織措施方案嚴格組織施工,不得野蠻施工,施工中發生一切設備損壞和人身傷亡,其責任由乙方自負。因甲方原因此造成的設備損壞和人身傷亡責任由甲方承擔。
第七條:材料的供應及驗收
一、制作及安裝使用的材料都必須有產品合格證或質量證明書。特殊材質的材料除有產品合格證或質量證明書外,材料進廠由甲乙雙方共同進行驗收清點,必要時應梆材質復檢,復檢合格后方可使用。
二、乙方安裝所用的材料需提前一周向甲方提出材料計劃,并標明所用材料的使用部位、材質、規格、數量(以便施工)。
第八條:施工與設計變更
一、施工中合同規定的施工范圍如發現有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方及時以書面形式通知甲方,由甲方及時會同有關單位研究確定修改意見或變更文件,乙方按修改或變更的文件施工。
第九條:工程驗收
工程驗收以國家頒發《電力建設施工及驗收技術規范》《電力工業鍋爐臨察規程》為依據。
第十條:違約責任
乙方責任:
一、若乙方工程質量驗收不合格,按結算款的____%處以罰款,并負責返修達到合同約定的質量標準。
二、若乙方原因工程不能按期完工,乙方承擔違約責任,工期每延誤一天按結算款的___%處以罰款。
甲方責任:
一、未按合同的規定履行自己應負的責任,工期得以順延并承擔由此造成的損失。
二、如因甲方支付乙方的工程進度款不及時,導致工程不能正常進行而延誤工期,其責任由甲方負責。
第十一條:合糾紛解決
合同發生糾紛,應進行協商解決。協商解決不成到合同履行地人民法院起訴。
第十二條:附則
一、本合同一式四份,雙方各持一份,未盡事宜雙方協商解決。
二、本合同自雙方代表簽定,加蓋公章或合同專用章即生效,合同保修期滿,結清工程款后終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同書篇4
建設單位(以下簡稱甲方):____________________________
施工單位(以下簡稱乙方):____________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點:________________。
(二)工程內容:具體詳見附件一改造項目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二條 工程造價為人民幣
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期______天。
開工日期:____________年_________月_______日,竣工日期:____________年_________月_______日。
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二) 工程保修按建設有關規定執行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
(三) 屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質量問題造成損壞的,乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
(一)由乙方完成工程量的______%,甲方付總造價的______%給乙方;
(二)乙方完成工程量的______%,甲方再付總造價的______%給乙方;
(三)當工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的______ %;
(四)剩余______%工程款在竣工驗收之日起三年內一次結清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定,無條件服從場地內保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關系,否則一切后果自負。
③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購,保管工作:
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經雙方充分協商,發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項,經雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議,應通過友好協商解決。協商無效,可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條 本合同一式____份,其中:甲方____份、乙方____份,均具有同等效力。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同書篇5
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:承建項目
1. 工程名稱:________________________。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建筑面積:約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設備。
2. 施工費用:按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格后預付____萬元,工程結束驗收合格后全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建筑材料拖延,交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時采購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同書篇6
甲方:______________________
乙方:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:___________________________。
2.工程地點:___________________________。
3.工程立項批準文號:__________________。
4.資金來源:___________________________。
5.工程內容:___________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日歷天數:_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫_____________)(¥_______元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫____________)(¥_______元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫____________)(¥______元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫_____________)(¥______元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫_____________)(¥______元);
2。合同價格形式:_______________。
五、項目經理
承包人項目經理:_______________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于______年_____月______日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在__________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同書篇7
發包人:
承包人:
工程名稱:羅田大別川旅游驛站綜合樓工程
施工地址:羅田縣大河岸滾石坳
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等自愿、 公正和誠實信用的原則,雙方就建設工程勞務合作事項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況及承包工作內容
1.1工程名稱:羅田大別川旅游驛站綜合樓工程
1.2工程概況:建筑面積
1.3包工內容:樁基基礎及樁基基礎以上的主體施工
第二條 合同工期:開工日期20__年20__年
第四條 合同價款?
4.1合同價款:按建筑面積確定承包價 元/平方米,合同總造價為:元人民幣。
4.2對合同價款內容的明確:
泥 工:含混泥土澆筑、砌體及土方回填等。
第五條 合同價款的支付方式
5.1進場施工第一個月只支付工人生活費,第二個月支付第一個月工程量的30%(含已支付的生活費),第三個月支付第二個月工程量的30%,以此類推,主體工程竣工后支付到總工程量的60%,九月份支付到總工程量的90%,20__年年底一次付清余款。
5.2前期合同價款的支付必須以工人領取生活費得方式由乙方造表簽字,按照造表直接發放到工人手上的方式進行。
第六條 安全施工
6.1安全施工:承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定,嚴格按安全標準組織施工。
第七條 工程質量、驗收與保修
7.1工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致,承包人應在取得發包人書面認可后,以質量要求較高者為施工依據。
7.2承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤,須立即向發包人提出,取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。
7.3分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據,自分包工程施工完畢后28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續,逾期未辦理驗收,發包人又交后序施工的或投入使用的,視為符合合同要求,工程交工。
第八條 工期延誤
8.1對于以下原因造成完工日期推遲的,經發包人施工代表確認,工期相應順延。
8.1.1因戰爭、動亂、自然災害或非發包人承包人責任造成的爆炸、火災等不可抗力;
8.1.2設計變更和工程量增加;
第九條 文明施工
9.1發包人、承包人應嚴格執行國家頒發的“施工現場管理暫行規定”,加強科學管理,堅持文明施工。
9.2所有施工人員進入施工現場必須佩戴安全帽,并保證其務工人員不隨地大小便,不打架斗毆,不偷盜,如果有以上事件發生,按照14.2.3執行。
第十條 :承包人自備工具及須知
10.1承包人自備工具為:翻斗車、震動泵、鐵鍬等。
10.2由承包人自備的工具須其自帶入現場,發包人提供電力供應到施工現場(100米內)。
10.3承包人自備機具,其維修保養自理。
第十二條 發包人的權利及義務
12.1負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場,負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底及解決施工中存在或發生的技術問題。
12.2 負責于20__年3月15日提供施工圖紙1套,提供必要技術資料和辦理施工洽商。
12.3負責組織施工檢查、驗收,監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況,材料領用情況及行政管理事務。
12.4負責本工程中各工種,工序間的協調與配合,承包人在安全、質量、工期、場容等方面發現有違反合同約定內容的,發包人應書面提出整改意見,督促承包人進行整政。
12.5負責組織工程的驗收工作。
12.6本工程發包人施工代表為周勇,負責日常施工的管理、協調工作。發包人也可委托現場簽認用工、辦理洽商變更手續的職權,人事如有變動,應提前7日通知承包人。
第十三條 承包人的權利和義務
13.1承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過60周歲。
13.2 承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼,作為人工工資發放的依據。
13.3在施工生產過程中,承包人必須保證人員相對穩定,不能隨意變更備案人員,人員變動率小于5%,服從發包人的統籌安排,統一調動。
13.4承包人必須按施工圖紙及說明施工,如有合理化建議應征得發包人同意,并辦理書面洽商變更手續后方可改動施工。
13.5承包人應對其作業工人進行安全生產、食品衛生、交通安全及預防煤氣中毒等方面的教育,自覺遵守發包人現場管理規定,服從發包人有關人員的指導、教育、監督和檢查,并及時向發包人提供有關情況和資料。
第十四條 違約責任
14.1發包人違約責任
14·1·1由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人辦理書面洽商,如超過三十天以上酌情予以補償。
14·1·2由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題,其經濟損失及有關責任由發包人承擔。
14·1·3發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的,承包人可向發包人發出要求付款通知,15天布予以回應的,承包人有權依法追索拖欠款。
14.2承包人違約責任
14·2·1因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時,發包人可以終止合同,并要求承包人在3日內退出施工現場,承包人應當退出施工現場,但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內,與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。
14·2·2因承包人責任造成質量事故和延誤工期,其工料損失概由承包人承擔。
14.2.3由于承包人的勞務人員發生在施工現場打架斗毆,偷盜等事件,承包人負全部責任,為此發包人有權終止本合同,并追究由此遭受的經濟損失。
第十五條 合同爭議的解決在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成可向有關部門申請 調解。當事人不愿和解調解或和解調解不成的可以向羅田縣人民法院起訴。
第十六條本合同正本一式三份,具有同等法律效力,雙方各執一份,備案留存一份,副本一份。
本合同未盡事宜可經雙方協商后列入其他事項,其他事項與正文具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同書篇8
甲方:
地址:
乙方:
地址:
一、1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程內容:
二、工程承包范圍及方式
1、承包范圍:施工圖紙范圍內的電氣工程(消防、防雷、接地除外)。
2、承包方式:包工包料(見附件)
三、合同工期:
1、開竣工日期:開工日期為竣工日期為
2、在履約過程中,因為變更設計所影響的工期或甲方責任,不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。
四、工程質量:合格
五、合同價款:
1、合同總價:
六、付款方式
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款
1、簽訂合同之日起;
2、工程完工付總工程款的;
3、余款年底前結清。
七、供貨及安裝
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方要求,如有變動費用由甲乙雙方各自承擔。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限:工程竣工驗收合格之日起計算,按國家規定的保修條款執行,本工程保修期為
九、其它
如甲方要求變更工程內容,改變安裝范圍及條件應征得乙方同意,并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結算,否則乙方有權拒絕。
十、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方代表或委托代理人簽字,蓋章后生效,至辦完工程難收交接和竣工結算后,除有關保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
十一、本合同一式份,其中:甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
