加工合同怎么寫范本簡單
合同受到國家法律保護,簽訂合同可以保障雙方在法律范圍內進行交易或合作,避免違法行為的發生。下面給大家整理一些加工合同怎么寫范本簡單,方便大家學習怎么寫加工合同怎么寫范本簡單。
加工合同怎么寫范本簡單篇1
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
簽訂地點:_______________簽訂地點:________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同怎么寫范本簡單篇2
合同編號:______
簽訂日期: 年月日
經供需雙方協商、簽訂本合同,共同信守。
二、
1.質量標準:___________________________
2.交貨、運輸辦法及地點:_____________________
3.包裝要求及費用負擔:______________________
4.結算方式及期限:________________________
5.特約事項:___________________________
三、
1.本合同簽訂后,具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時,限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商,另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。
2.如有一方不履行合同條款規定,由合同管理機關按國家合同規定進行裁定,由違約方承擔經濟責任,賠償對方損失。
3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商同意,由合同管理機關查實證明,可免于承擔經濟責任。
4.其他未盡事項,另訂附件。
四、本合同一式份,甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
供方:(蓋章)需方:(蓋章)
企業照號碼:企業照號碼:
開戶銀行帳號:開戶銀行帳號:
企業負責人:企業負責人:
代表:(蓋章)代表:(蓋章)
加工合同怎么寫范本簡單篇3
甲方(需方):
乙方(供方):
甲方因工程需要,向乙方訂購加工一批石材,根據中華人民共和國合同法及其他有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上達成如下協議:
第一條甲方向乙方訂貨的
1、產品品牌、名稱
2、數量及規格
實際數量及規格尺寸,由甲方(石材幕墻班主)提供確定。
3、質量(技術指標)
產品質量必須為優等品,厚度保證在2.8—3cm.為粗糙的荔枝面,人工打磨,顏色為“中國紅”,色差要一致,最低要達到90%的色差率,無雜質,無黑點,色度要越深越好,并符合國家有關質量、環保、綠色標準、色澤及感觀質量以樣品為準,貨到現場由甲方、業主、監理共同驗收。
4、單價:
每平方210.00元。加工費按每米7元(背倒,異形切割)。
第二條質量驗收:
1、乙方必須在貨到前向甲方提供該批產品的合格證書,質量等級證書,質量檢驗報告書,經甲方和業主檢驗合格后再進入施工場地(可先提供傳真件);
2、石材的質量必須符合能適合建筑室內裝飾的行業標準.
3、甲方和業主在貨到時進行質量、顏色初步驗收,查驗本條1、的品牌按甲方確定的樣品:“中國紅”荔枝面。必須達到質量要求數量(大約):按圖紙甲方提供
第三條貨款結算及支付:
1、實際數量按甲方提供尺寸,貨到現場后,實際收方計算為準。
2、運輸途中損壞由乙方負責。在全部供貨完成后甲方一次性補給乙方石材損耗1.2萬元。
2、貨款支付:
(1)本合同簽定后預付定金10萬元;(大寫):壹拾萬元
(2)材料運到施工現場后,支付每車材料款90%,不含加工費,扣預付款2萬。
(3)余款在石材供完后一次性付清。
3、乙方不負責石材的稅票和下車費。
第四條交貨時間
首批貨乙方應于20年12月28日將貨運至甲方施工現場。
第五條甲、乙雙方責任
(一)乙方的責任
1、必須向甲方提供產品合格證書、新產品檢驗報告書、新產品等級證書。
2、新產品花色、品種、質量不符本合同規定時,乙方應負責包退、包換,由于上述原因延誤施工時間,乙方應付甲方每天1000元違約金。
(二)甲方的責任:
1、甲方如中途變更產品花色、品種、質量(增加品種和數量除外),應與乙方協商調整。
2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,如乙方還未加工的部份,乙方應予退貨。
第七條本合同所訂一切條款,甲、乙雙方任何一方不得擅自變更
第八條本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方應協商解決,解決不了時,申請仲裁機構或向人民法院起訴。
第九條本合同在執行期間,如有未盡事宜,由甲乙雙方協商,另訂附則于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十條本合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效,并壹式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份。
第十一條本合同甲、乙雙方履行完各自的職責后自動失效。
訂立合同人:
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
委托代理人:法定代表人:
施工負責人:經辦人:
電話:電話:
年月日
加工合同怎么寫范本簡單篇4
合同編號:___________簽訂地址:______________________
甲方(全稱):
乙方(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,經雙方友好協商,達成一致意見,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方制作服裝系列產品,具體規格型號、數量、單價及價格詳見附后清單。
二、產品質量標準、特殊工藝要求及費用負擔:。
三、交貨時間及方法:乙方收到甲方預付款個工作日內交貨,送達方式另行協商確定,交貨時由甲方確認,并在乙方的送貨單上簽字。
四、驗收標準及期限:甲方自收貨日內按樣衣標準進行驗收。如有質量問題,應在此間提出,逾期由甲方自行承擔。
五、包裝要求及費用負擔:
六、交(提)貨方式地點:
七、交付定金預付款數額及時間:
八、結算方式及期限:甲方自收貨日內以現金或者轉帳的方式付清貨款。
九、服務:
1、產品交付使用一月內,如因乙方原因出現的產品質量問題,乙方負責調換、修改,費用由乙方負擔。
2、本次批量生產之后,如甲方提出增補制作要求,在布料規格質量及價格與本次產品相同的基礎上,乙方依樣衣標準制作,經雙方協商另簽訂合同。
十、違約責任:
1、乙方加工生產以甲方確認的樣衣為準,中途如因甲方原因提出更換布料及款式、色彩等,由此產生
的責任及費用由甲方承擔并相應延長交貨日期。甲方未按約定支付預付款,乙方可以不予制作并相應延長交貨期限,直至甲方交付預付款后,按合同相應要求開始制作;甲方未按約定時間交付貨款,甲方應按欠交貨款的5%/月利率向乙方交納違約金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更換布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否則由此產生的的責任及費用由乙方承擔,如需延長交貨日期,由雙方另行協商。
十一、由于不可抗力災害和確非一方本身的原因而不能履行合同時,可以免除違約責任。
十二、其他未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
十三、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽字之日生效。交易完畢(含付清貨款)本合同自行作廢。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
簽訂時間:年月日簽訂時間:年月日
附:委托制作服裝系列產品規格型號、數量、價格等明細清單
人員類別規格型號
數量
單位
單價(元)
計價(元)
備注
合計人民幣金額(大寫)萬仟佰拾元角分(¥)
此清單與合同一并生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
加工合同怎么寫范本簡單篇5
定做方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定做方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
編號:____________
名稱:____________
規格:____________
單位:____________
數量:____________
備注:____________
三、加工成品質量要求
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。
四、訂單確認
4.1定做方委托承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少于____套,再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單指單品訂購數量_____套以上,特殊產品指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內發貨。
5.2產品包裝要求:
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規定執行。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
八、價款
合同總價款___________
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的.,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據,或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。另外,承攬方同意需要上述數據的員工按照程序獲得上述數據。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_____________________ 承攬方:(客戶)_________________
公章:_______________________ 公章:_________________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_____________________
開戶銀行:_____________________ 開戶銀行:_______________________
帳號:_______________________ 帳號:_________________________
法定地址:_____________________ 法定地址:_______________________
電話:_______________________ 電話:_________________________
傳真:_______________________ 傳真:________________________
日期:________年____月____日 日期:________年____月____日
加工合同怎么寫范本簡單篇6
甲方:南寧市___(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工水晶琥珀畫,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,200年月日起至200年月日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
年月日
加工合同怎么寫范本簡單篇7
甲方(供方):
乙方(需方):
甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方向乙方加工卷材(下稱貨物)的相關事宜達成如下協議:
一、通知生產:乙方根據自己的生產需要分批次下訂單,每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規格、數量以信函或傳真的方式通知甲方,以便甲方安排生產。
二、貨物單價:單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定,商定后在訂貨單和送貨單中注明。
三、貨物質量:按照甲方的企業標準執行。
四、貨款結算:
1、雙方每月的日對帳一次,由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據進行匯總,出具對帳單,乙方應積極配合核對,五日內必須完成對帳工作,對賬結果作為雙方結算的依據(事先經過傳真對帳的,須在事后當面確認)。
2、貨款按月結算,當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式:
1、甲方收到乙方的生產通知后,在天內組織生產并交貨完畢,甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫,乙方需派遣指定人員簽收貨物,送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容,送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定,顯示在每次的訂單中,指定收貨人名單由乙方提供(加蓋乙方公章),如需變更指定收貨人,應提前將變更聲明寄給甲方。
六、貨物包裝:。
七、驗收及異議期:
1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收,如無異議的,由指定收貨人簽章確認;
2、貨物驗收后天為異議期,乙方如在質量異議期內不向甲方提出書面異議的,則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
八、違約責任:
1、甲方逾期交貨的,每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金;
2、乙方逾期付款的,每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金;
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付,甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍(即每天萬分之十)支付違約金。
九、爭議解決:雙方因履行本合同產生爭議的,應先友好協商解決,協商不成的,雙方同意由有管轄權的人民法院解決。
十一、合同期限:本合同有效期從年月日至年月日。
十二、其它:
1、本合同經雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力。
3、雙方的營業執照副本復印件、生產通知單(訂單)、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
經辦人:經辦人:
簽訂日期:年月日
加工合同怎么寫范本簡單篇8
合同編號:______
定作人:______ 簽訂地點:______
承攬人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
第二條 定作人提供的材料
材料、規格、計量數量、質量、提供日期、消耗定額等內容
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:_______________________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_________________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:_________________________________________________
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_______________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:____________________________________________
定 作 人 承 攬 人
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
加工合同怎么寫范本簡單篇9
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱):______
需方(全稱):______
根據《中華人民共和國民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規│
│
│
│金│
分期交(收)貨數量
│超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│││
│
│
││月│月│月│月│月│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫)
佰拾萬仟佰拾元角分$___
│
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點:
____________________________________
三、原材料來源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
____________________________________
五、貨款結算時間及方法:
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________
加工合同怎么寫范本簡單篇10
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品品名規格(長、寬、高cm)單位數量備注
第二條加工成品質量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由_______物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
加工合同怎么寫范本簡單篇11
原告:某貿易貨棧
被告:某社隊企業辦
某貿易貸棧與某商業站南城司購銷服務處于1981年1981年10月8日簽訂代理購銷合同。貿易貨棧委托對方代購加工木托盤7500個,單價8.9元。雙方同時口頭商定,由貿易貸棧預付周轉金1萬元,合同履行完畢,周轉金返還。
1981年12月,將代理購銷人改為某社隊企業辦,交貨期限變更為1982年12月,原合同的其他內容和口頭約定不變。社隊企業辦于1982年1月5日,收到貿易貨棧所付周轉金1萬元。
在合同履行期間,社隊企業辦曾兩次以木材提價等理由,提出調整原合同規定的木托盤單價。1982年9月5日,在社隊企業辦交付木托盤1697個后,雙方書面協議,將尚未交貨的木托盤單價變更為9.6元。1983年1月15日雙方又書面協議,將尚未交貨的4062個木托盤單價,變更為10.3元。交貨期限變為同年4月。雙方在書面協議中再次明確規定:“甲方向乙方提供周轉金1萬元整,執行合同完畢,周轉金如數返還。”
在該合同簽訂和履行過程中,雙方均承認合同中規定的木托盤單價,系按每個木托盤扣除成本運雜費后,社隊企業辦實得組織加工費5角計算,并未考慮到納稅問題。在實際履行過程中,社隊企業辦使用貿易貨棧提供的資金,并以貿易的貨棧的名義,從事代購代銷加工活動。此外,貿易貨棧還為社隊企業辦墊付了購買加工木托盤所用元釘。
至1983年4月,社隊企業辦因鐵路運輸原因,未能按期將最后一批木托盤2832個交貨。雙方經協商至同年6月交貨。
1983年5月,某縣稅務局認為:本合同是購銷合同,系臨時工作人員王某個人所為,責令王交納已交貨的木托盤所欠工商稅2115.78元。臨時稅275.9元、手續費稅82.04元。并追繳王人所拖欠的其他稅款。王不服,就木托盤納稅問題,曾到某地區稅務局和國家稅務總局申辯。在此期間貿易貨棧兩次出具書面證明,證明本合同系委托代辦關系,關非買賣關系,并致函稅務部門表示:如需納稅,愿承擔木托盤應納的工商稅。
1983年6月30日,某縣稅務局認定該縣南城司信用社一個暫存款戶的存款系王某本人收入,強制扣繳上述木托盤稅款及相同數額的罰款計4783.36元:王某個人稅款及相同數額的罰款計3449.36元;社隊企業辦認為稅務局所扣款項系貿易貨棧提供的周轉金。并通知貿易貨棧出面解決,以保證合同履行。為此,貿易貨棧曾多次派人與某縣稅務局交涉,未能解決。貿易貨棧于1984年3月向某區人民法院起訴,要求社隊企業辦返還周轉金和墊付款計11020.17元。
區法院認為:本案合同有效,具有加工訂貨合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社隊企業辦所屬工作人員中的其他稅款問題所致。據此判決社隊企業辦返還周轉金及墊付款。社隊企業辦不服一審判決,以應確認為代購加工合同,并繼續履行為由,上訴到某市中級人民法院。
中級人民法院經審理認為:本案合同應確認為代購代加工合同。該合同有效,應繼續履行。有關稅務問題,應由稅務機關處理。
經中級人民法院主持調解,雙方自愿達成協議如下:
1.本案合同繼續執行。
2.貿易貨棧向社隊企業辦提供銀行擔保后,再支付給社隊企業辦周轉金24965.15元,于接到本調解書之日起二日內電匯。
3.社隊企業辦于1985年6月底以前,將2862個托盤全部交貨,其規格質量和交貨驗收方式等,仍按原合同規定執行。
4.已交貨的4668個木托盤交納的工商稅、臨時稅和罰款4783.36元,由貿易貨棧承擔。
5.尚未交貨的2832個木托盤如數繳納,工商稅仍由貿易貨棧承擔,加工稅由社隊企業辦承擔。
6.社隊企業辦交付2832個木托盤后,貿易貨棧應支付給其組織加工費1416元(每個木托盤5角)。社隊企業辦同意用此款抵應退周轉金。
7.經雙方核算,社隊企業辦在合同履行完畢后,還應退還給貿易貨棧周轉金2033.36元,于1986年12月底以前全部還清。
8.有關稅務問題,雙方申請稅務機關解決。
這是一起合法有效的代購加工訂貨合同。糾紛的起因是某縣稅務局誤認為是社隊企業辦臨時工作人員王某個人所為的購銷合同,強行扣繳了信用社某一存戶的存款。實際上是貿易貨棧向社隊企業辦提供的周轉金,雖經貿易貨棧多次出具證明,并派人到某縣稅務局交涉,均未得到解決,影響這一合同的繼續履行。貿易貨棧遂向某區人民法院起訴,請求判令社隊企業辦返還周轉金及墊款。
經過區人民法院調查認定,這一合同具有代購加工訂貨合同的特征,認為合同不能履行的原因,是社隊企業辦所屬工作人員拖欠稅款所致,因此判令社隊企業辦返還貿易貨棧的周轉金及墊付款。這一判決無疑會影響社隊企業辦繼續履行加工訂貨合同,掐斷了它的生產門路,因此社隊企業辦不服上訴是理所當然的。
中級法院在二審中,審查了一審判決,解決了以下幾個問題:
1.確認這一合同的性質是代購加工訂貨,而不是購銷合同,是合法的,有效的。
2.貿易貨棧和社隊企業辦在履行這一合同和幾個補充協議中,是認真負責的,沒有違約行為。唯一的缺點是合同中忽略了納稅問題,應該批評補交。
3.關于稅款問題,應由稅務機關處理。
在認定上述原則的基礎上主持調解,雙方處愿達成了協議;代購訂貨加工合同繼續履行,周轉金繼續提供,稅款及訴訟費雙方合理分配,納稅問題雙方申報稅務機關,貿易貨棧撤銷了要求社隊企業辦返還周轉金與墊付款的訴訟請求。
代購加工訂貨合同是我國當前經濟合同的一種重要形式,對于加強橫向經濟聯系,加強城鄉經濟交流,促進工商企業之間、企業與農村生產單位、個體手工業戶的加工訂貨生產都有較大好處。法院依法保護雙方當事人的合法權利。扶植他們的代購與生產是十分重要的。
加工合同怎么寫范本簡單篇12
甲方:___
乙方:___
甲乙雙方根據中華人民共和國法律、法規的有關規定,本著誠信、平等、互利的原則,就甲方委托乙方加工生產包裝袋一事,經過友好協商達成以下條款,甲乙雙方共同遵守。
第一條委托加工內容
1、1各種規格的塑料背心袋、手提袋,具體規格及價格見附件1。
1、2乙方保證送到甲方的塑料背心袋、手提袋均用裝紙箱包裝。
第二條交付方式及付款方式
2、1乙方根據甲方需求隨時進行配送,并與甲方接收人員履行相關手續。
2、2每月10日之前按乙方實際配送量據實結算上一個月的費用,乙方向甲方提供普通發票。
第三條產品的交付時間、地點
3、1甲方必須在12日之前向乙方提出制作要求和數量,乙方將貨物送到甲方指定地點,運輸費用由乙方承擔。
第四條驗收依據及標準
4、1產品質量按GBX0153510—3驗收,外觀按雙方封存的樣品驗收。第五條保密條款
5、1甲方擁有所有規格的背心袋、手提袋設計版權,乙方不得向甲方以外的任何第三方提供采用甲方設計內容制作的相關產品。
5、2此保密條款在本合同終止后60個月內仍然有效。
第六條違約責任
6、1乙方在書面通知甲方兩個月內,不得停止向甲方供貸,否則每終止一日,甲方將從乙方上月的結款中扣除甲方所需貨物全款的1%作為違約金。
6、2甲6方有權隨時終止本合同,但終止合同前應將乙方所存庫存進行收購,收購數量按各種規格的背心袋總量不超過10萬個,手提袋不超過5萬個。
第七條有關本合同的任何爭議,雙方應首先協商解決,若協商未果,則甲、乙雙方任何一方可將爭議交由__市管轄的人民法院處理。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第九條本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,具有同等法律效力。
第九條本合同自甲、乙雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
附件:1、包裝袋價格表2、營業執照副本3、稅務登記證(國稅、地稅)4、__市衛生防疫站檢驗報告
甲方單位:乙方單位:浙江省___
地址:地址:
代表人:代表人:鄭思波
聯系電話:
日期:日期:
加工合同怎么寫范本簡單篇13
簽訂日期________年________月日
供方(全稱):________
需方(全稱):________
根據《中華人民共和國民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:________
二、質量標準、驗收方法及地點:________
三、原材料來源及互利方法:________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:________
五、貨款結算時間及方法:________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________
七、經濟責任:________
八、其他:________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經濟民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自________年________月日至________年________月日止。
供方:________法人委托書號碼需方:________法人委托書號碼
營業執照號碼營業執照號碼
供方:________(蓋章)需方:________(蓋章)
負責人:________負責人:________
代表:________(簽字)代表:________(簽字)
開戶銀行:________開戶銀行:________:________
帳號:________:________帳號:________:________
電話號碼:________電話號碼:________
住址:________住址:________
加工合同怎么寫范本簡單篇14
合同編號:____
簽訂日期:年月日
雙方協商、簽訂本合同,共同信守。
一、交貨時間,品名規格質量單位單價數量金額
貨款共計人民幣(大寫)
二、
1.質量標準:__________________
2.交貨、運輸辦法及地點:______________
3.包裝要求及費用負擔:_______________
4.結算方式及期限:________________
5.特約事項:__________________
三、
1.本合同簽訂后,具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時,限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商,另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。
2.如有一方不履行合同條款規定,由合同管理機關按國家合同規定進行裁定,由違約方承擔經濟責任,賠償對方損失。
3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商同意,由合同管理機關查實證明,可免于承擔經濟責任。
4.其他未盡事項,另訂附件。
四、本合同一式___份,甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
供方:(蓋章)需方:(蓋章)
企業照號碼:企業照號碼:
開戶銀行帳號:開戶銀行帳號:
加工合同怎么寫范本簡單篇15
委托方:___________(以下簡稱甲方)
被委托方:_________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
加工合同怎么寫范本簡單篇16
合同編號:__________________
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1。委托加工產品:_____________________
2。數量:以甲方下單為準。
3。單價:_______________
4。交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1。乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2。甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1。乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2。技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1。面料、輔料質量的確認;
2。顏色、尺碼規格的確認;
3。繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4。縫紉手工藝的確認;
5。其他質量問題的確認;
6。乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7。乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8。甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1。甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3。未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1。乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2。于甲方指定的地點_________交貨。
3。運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1。第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2。在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3。銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1。在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2。甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
1。乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2。乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3。乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4。乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6。乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7。乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8。每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9。乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________
加工合同怎么寫范本簡單篇17
出租方(甲方):____________________
承租方(乙方):____________________
根據國家有關規定,甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上就甲方將其合法擁有的廠房出租給乙方使用的有關事宜,雙方達成協議并簽定合同如下:
一、出租廠房情況甲方出租給乙方的廠房座落在_______,租賃建筑面積為_______平方米。廠房類型為_______,_______結構。
二、廠房起付日期和租賃期限
1、廠房裝修日期_______個月,自_______月_______日起,至_______月_______日止。裝修期間免收租費。
2、廠房租賃自_______年_______月_______日起,至_______年_______月_______日止。租賃期_______年。
3、租賃期滿,甲方有權收回出租廠房,乙方應如期歸還,乙方需繼續承租的,應于租賃期滿前三個月,向甲方提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及保證金支付方式
1、甲、乙雙方約定,該廠房租賃每日每平方米建筑面積租金為人民幣_______元。月租金為人民幣_______元,年租金為_______元。
2、第一年年租金不變,第二年起遞增率為3%—5%。
3、甲、乙雙方一旦簽訂合同,乙方應向甲方支付廠房租賃保證金,保證金為一個月租金。租金應預付三個月,支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。
四、其他費用
1、租賃期間,使用該廠房所發生的水、電、煤氣、電話等通訊的費用由乙方承擔,并在收到收據或發票時,應在三天內付款。
2、租賃期間,乙方應按月繳納物業管理費,每日每平方米物業管理費為人民幣_______元。
五、廠房使用要求和維修責任
1、租賃期間,乙方發現該廠房及其附屬設施有損壞或故障時,應及時通知甲方修復;甲方應在接到乙方通知后的3日內進行維修。逾期不維修的,乙方可代為維修,費用由甲方承擔。
2、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,致使該廠房及其附屬設施損壞或發生故障的,乙方應負責維修。乙方拒不維修,甲方可代為維修,費用由乙方承擔。
3、租賃期間,甲方保證該廠房及其附屬設施處于正常的可使用和安全的狀態。甲方對該廠房進行檢查、養護,應提前3日通知乙方。檢查養護時,乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該廠房的影響。
4、乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的書面同意,按規定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可進行。
甲方:____________________乙方:____________________
日期:____________________日期:____________________
加工合同怎么寫范本簡單篇18
出租方:_________(以下簡稱甲方)
承租方:_________(以下簡稱乙方)
根據國家有關規定,甲乙雙方在自愿平等互利的基礎上將其合法擁有的廠房出租給乙方使用,就有關事宜雙方達成協議,具體條款如下:
一、出租廠房:
1、甲方將座落在_________的所有廠房廠地租賃給乙方使用。
二、租期:
1、廠房租賃期限自_________至_________止,租賃期為_________年。
2、租賃期滿甲方有權收回廠房,乙方應如期歸還。如乙方需繼續租賃或合同延續,應提前三個月向甲方提出,甲方同意后重新簽合同。
3、因乙方在經營中需提前解除租賃合同,應提前三個月書面告知甲方,可以解除合同。
三、租金支付方式:
1、甲、乙雙方約定,該廠房租賃金額為每年人民幣__________________元(_________元)整,租賃金額在合同簽定之日起付清后本合同方可生效。
2、乙方每年都應在1月1日當天付清當年的租金。最多可延長10天。如不付款甲方有權解除合同,收回租賃廠房,對乙方不予補償。
四、廠房使用要求和維修責任:
1、租賃期間,如乙方人為損壞應給予修理賠償。
2、乙方自建廠房自行維修管理。
3、乙方在租賃期間,甲方的廠內財物代為保管,乙方不承擔任何責任。
4、乙方在租賃結束后,清理完自建的建筑物,恢復原貌。
5、乙方在租賃期滿后,屬乙方投資的廠房、機械及其它附屬設施屬乙方所有。如不租所有財產應清除出廠,否則甲方有權處理。
6、租賃期間,乙方發現該廠房及附屬設施非乙方損壞或故障時,應及時通知甲方修復,甲方應在接到乙方通知后3日內進行維修,逾期不維修,乙方可代為維修,費用甲方承擔。
五、廠房的出租及歸還:
1、租賃期間,乙方應遵守國家的法律法規,不得利用廠房進行非法經營,如發現,甲方收回廠房,甲方不承擔任何責任。
2、租賃期間廠房因政策動遷、修路及其它行為,賠償款屬甲方投資的廠房廠地屬甲方所有。屬乙方投資的廠房機械及生產損失由乙方所有。
3、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修。但不能破壞原貌及主體結構,所產生的費用由乙方自行承擔。
4、乙方應給甲方留出_________間房屋放置機械設備。
六、其它條款:
1、乙方在租賃期間的所有債權債務與甲方無關。
2、乙方在租賃期間,任何事故與甲方無關。
3、乙方在租賃期間,不得以任何甲方的名義進行經營活動,所產生的`后果,甲方概不負責(如貸款、稅費等)。
4、乙方在租賃結束后,應將廠房完好無損無條件的交給甲方,不可抗力除外。
5、乙方不得在租賃期間進行轉租,否則本合同中止,甲方予以收回。
6、未盡事宜,雙方協商解決。
7、乙方使用甲方的物品詳見清單。
七、本合同一式兩份,甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同怎么寫范本簡單篇19
合同編號:___________簽訂地址:______________________
甲方(全稱):
乙方(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,經雙方友好協商,達成一致意見,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方制作服裝系列產品,具體規格型號、數量、單價及價格詳見附后清單。
二、產品質量標準、特殊工藝要求及費用負擔:。
三、交貨時間及方法:乙方收到甲方預付款個工作日內交貨,送達方式另行協商確定,交貨時由甲方確認,并在乙方的送貨單上簽字。
四、驗收標準及期限:甲方自收貨日內按樣衣標準進行驗收。如有質量問題,應在此間提出,逾期由甲方自行承擔。
五、包裝要求及費用負擔:
六、交(提)貨方式地點:
七、交付定金預付款數額及時間:
八、結算方式及期限:甲方自收貨日內以現金或者轉帳的方式付清貨款。
九、服務:
1、產品交付使用一月內,如因乙方原因出現的產品質量問題,乙方負責調換、修改,費用由乙方負擔。
2、本次批量生產之后,如甲方提出增補制作要求,在布料規格質量及價格與本次產品相同的基礎上,乙方依樣衣標準制作,經雙方協商另簽訂合同。
十、違約責任:
1、乙方加工生產以甲方確認的樣衣為準,中途如因甲方原因提出更換布料及款式、色彩等,由此產生
的責任及費用由甲方承擔并相應延長交貨日期。甲方未按約定支付預付款,乙方可以不予制作并相應延長交貨期限,直至甲方交付預付款后,按合同相應要求開始制作;甲方未按約定時間交付貨款,甲方應按欠交貨款的5%/月利率向乙方交納違約金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更換布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否則由此產生的的責任及費用由乙方承擔,如需延長交貨日期,由雙方另行協商。
十一、由于不可抗力災害和確非一方本身的原因而不能履行合同時,可以免除違約責任。
十二、其他未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
十三、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽字之日生效。交易完畢(含付清貨款)本合同自行作廢。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
簽訂時間:年月日簽訂時間:年月日
附:委托制作服裝系列產品規格型號、數量、價格等明細清單
人員類別規格型號
數量
單位
單價(元)
計價(元)
備注
合計人民幣金額(大寫)萬仟佰拾元角分(¥)
此清單與合同一并生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
