加工合同范本怎么寫
合同可以促進商業合作和交易，為各方提供了一個共同遵守的框架，有助于建立相互信任和合作的關系。加工合同范本怎么寫應該寫成什么樣的？快來看看加工合同范本怎么寫，本文為你提供加工合同范本怎么寫寫作技巧和示例！
加工合同范本怎么寫篇1
合同編號：______
簽訂日期：年月日
經供需雙方協商、簽訂本合同，共同信守。
二、
1.質量標準：___________________________
2.交貨、運輸辦法及地點：_____________________
3.包裝要求及費用負擔：______________________
4.結算方式及期限：________________________
5.特約事項：___________________________
三、
1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。
2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。
4.其他未盡事項，另訂附件。
四、本合同一式份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
供方：(蓋章)需方：(蓋章)
企業照號碼：企業照號碼：
開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：
企業負責人：企業負責人：
代表：(蓋章)代表：(蓋章)
加工合同范本怎么寫篇2
定做方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定做方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
編號：____________
名稱：____________
規格：____________
單位：____________
數量：____________
備注：____________
三、加工成品質量要求
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。
四、訂單確認
4.1定做方委托承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單指單品訂購數量_____套以上，特殊產品指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內發貨。
5.2產品包裝要求：
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規定執行。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
八、價款
合同總價款___________
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告。
9.3每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的.，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據，或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。另外，承攬方同意需要上述數據的員工按照程序獲得上述數據。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。
13.10應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方：_____________________ 承攬方：(客戶)_________________
公章：_______________________ 公章：_________________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：_____________________
開戶銀行：_____________________ 開戶銀行：_______________________
帳號：_______________________ 帳號：_________________________
法定地址：_____________________ 法定地址：_______________________
電話：_______________________ 電話：_________________________
傳真：_______________________ 傳真：________________________
日期：________年____月____日 日期：________年____月____日
加工合同范本怎么寫篇3
此協議于____年__月__日由以下兩方簽訂：
委托方：____有限公司
地址：__(郵編：______)
電話：(__)______
傳真：(__)______
銀行：____________
銀行戶頭號碼：______
增值稅號碼：______
(以下稱“委托方”)
加工方：____有限公司
地址：____(郵編：____)
電話：(__)____
傳真：(__)____
銀行：____________
銀行戶頭號碼：____________
(以下稱“加工方)。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
(1)委托方希望根據下列條件委托加工方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工_____產品，有關產品將按本協議規定完成。
(3)委托方為____產品之商標持有人及享有有關產品專利權。
每月訂單
(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。
(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
加工費
(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。
(11)委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
技術及工藝
(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：
a產品含有非配方所含的其他物質;
b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;
付款條件
(14)首次加工費，委托方在產品生產完成10日后全數匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發票。
有關知識產權、專利及商標的侵權責任
(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。協議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
(20)協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。
協議期限
(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。
委托方加工方
代表人簽字：代表人簽字：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：
____年__月__日____年__月__日
加工合同范本怎么寫篇4
供方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收法及地點：
三、原材料來源及利方法：
四、交（收）貨方、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間方法：
六、包裝要求及包裝物回辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于可抗力得災害和確非一方身造成得原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內何一方違約，雙方都權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
加工合同范本怎么寫篇5
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點：_______________簽訂地點：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同范本怎么寫篇6
甲方：________________(定做方)
乙方：________________(承攬方)
雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(________元/㎡)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(________款)時以(________元/㎡)的________倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米________元的________倍支付甲方違約金。
四、合同有效期限
本合同有效期________月，________年________月________日起至________年________月________日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、其他
本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________________乙方：_______________________
________年________月________日________年________月________日
加工合同范本怎么寫篇7
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
二、質量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自年月日至年月日止。
供方：法人委托書號碼___需方：法人委托書號碼___
營業執照號碼營業執照號碼
供方：(蓋章)需方：(蓋章)
負責人：負責人：
代表：(簽字)代表：(簽字)
開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：
電話號碼：電掛：電話號碼：電掛：
住址：住址：
加工合同范本怎么寫篇8
甲方：
乙方：
身份證號碼：
有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經友好協商，乙方愿意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收??；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的.產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。
第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
加工合同范本怎么寫篇9
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。
三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：
加工合同范本怎么寫篇10
合同編號：_________
供方：__________________
需方：__________________
簽訂日期：______________
經雙方協商、簽訂本合同，共同信守。
一、
二、
1.質量標準：______________________________________________________
2.交貨、運輸辦法及地點：__________________________________________
3.包裝要求及費用負擔：____________________________________________
4.結算方式及期限：________________________________________________
5.特約事項：______________________________________________________
三、
1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。
2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。
4.其他未盡事項，另訂附件。
四、本合同一式______份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
供方：(蓋章)
企業照號碼：
開戶銀行帳號：
企業負責人：
代表：(蓋章)需方：(蓋章)
企業照號碼：
開戶銀行帳號：
企業負責人：
代表：(蓋章)
加工合同范本怎么寫篇11
合同編號：__________________
定作方（甲方）_____________________
承攬方（乙方）_____________________
一、委托加工項目
1。委托加工產品：_____________________
2。數量：以甲方下單為準。
3。單價：_______________
4。交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1。乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2。甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1。乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2。技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1。面料、輔料質量的確認；
2。顏色、尺碼規格的確認；
3。繡制“煒城”標徽工藝的確認；
4。縫紉手工藝的確認；
5。其他質量問題的確認；
6。乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；
7。乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8。甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1。甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；
3。未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1。乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2。于甲方指定的地點_________交貨。
3。運輸方式為_________；運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1。第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%；
2。在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%；
3。銷售期限：_______________________。
九、結算方式
1。在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2。甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1。乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金；
2。乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3。乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；
4。乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6。乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金；
7。乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金；
8。每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；
9。乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）_________乙方（蓋章）_________
授權代表（簽字）______授權代表（簽字）________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
加工合同范本怎么寫篇12
供方（全稱）______
需方（全稱）______
根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
品規金分期交（收）貨數量超欠幅度
名格單位數量單價額%
月月月月月
總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分$___
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自年月日至年月日止。
供方：法人委托書號碼___需方：法人委托書號碼___
營業執照號碼營業執照號碼
供方：（蓋章）需方：（蓋章）
負責人：負責人：
代表：（簽字）代表：（簽字）
開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：
電話號碼：電掛：電話號碼：電掛：
住址：住址：
加工合同范本怎么寫篇13
一總則
1.乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規格要求詳見附件一、二)，全套設備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進水平;屬于半舊的設備，其主要零部件需全部換新，并經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。
全套設備的生產能力必須達到年產漁網500噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產后1年6個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半后發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。
協議簽訂后，乙方應著手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。
2.乙方負責提供足夠46臺編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料(包括染料和樹脂)寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應。
3.甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結算)，并負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。
4.雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。
二加工數量和加工費
乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上，每年加工費收入不低于2.4億日元，甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當于加工收入2.4億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎，第一個月提高60%，第二月提高40%，第三個月提高25%，第四個月提高10%。上述增加的加工費由乙方負擔。
試產培訓期滿后，應根據不同規格與生產的實際情況，參照雙方初步議定的產品方案和加工價(詳見附件三，漁網加工費一覽表)，雙方另行議定加工費，以后半年議定一次。調整幅度以不超過10%為限。
三付款辦法
1.設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：CMT汕頭6.09152億日元(此數為原價扣除合作減價數36.037萬日元，具體規格詳見附件一、二)。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取60%分期償還，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率為7.60%，利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。
2.加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前15天將不可撤銷的即期循環信用證開到甲方。
3.加工費憑汕頭裝船提單結匯。
四運、保費
乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費;甲方負責將制成品運抵香港或日本，運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。
五交貨期
為使甲方正常生產，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產所需的原輔料，以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量，在第二個月初通知乙方，為使乙方業務正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題，由雙方友好協商解決。
承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。
六次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定為5%，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐后，雙方另行協商確定。
試產期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失;若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
七技術交流
設備運抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密，甲方負責保守秘密。
甲乙方同意正式投產后，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
八協議期限
本協議有效期為___年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿后，若乙方提出要求，經雙方同意可延長___年。乙方提出愿意與甲方長期合作，甲方表示贊賞，并希望乙方盡早提出建議書，以利進一步洽談。
本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準。
甲方：______乙方：________
中國___漁網線廠日本國_____制網株式會社
中國輕工業品
進出口總公司：_____日本國_____產業株式會社
加工合同范本怎么寫篇14
甲方(訂作方)_______
公司地址：_______
電話： 傳真：
法定代表：_____ 職務：_______
乙方(承攬方)公司地址：
電話傳真國內工廠：
電話：傳真：
法定代表： _________職務：_______
甲方委托乙方加工項目：
經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料)， 且生產制程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時， 甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。
第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料， 模具完成后， 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗， 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。
第三條 技術數據、圖紙提供辦法
1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖， 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方， 如拖延了交貨期， 甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等。
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目， 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求‘模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1～2天)
第六條 模具所有權， 交貨地點， 運輸辦法及費用負擔
1. 所完成的模具所有權應屬于甲方， 在乙方完成模具并經甲方驗收合格后， 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的某個地點， 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用，
2. 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作， 模具將暫存到乙方公司， 如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產， 乙方還將負送返模具的責任。
第七條 乙方的違約責任
一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__ 年__ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 ‘報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執一份。
甲方：
委托代表人：蓋公司章： 年 月日
乙方：
法定代表人：蓋公司章： ____年____月____日
加工合同范本怎么寫篇15
簽訂日期________年________月日
供方(全稱)：________
需方(全稱)：________
根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：________
二、質量標準、驗收方法及地點：________
三、原材料來源及互利方法：________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：________
五、貨款結算時間及方法：________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________
七、經濟責任：________
八、其他：________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自________年________月日至________年________月日止。
供方：________法人委托書號碼需方：________法人委托書號碼
營業執照號碼營業執照號碼
供方：________(蓋章)需方：________(蓋章)
負責人：________負責人：________
代表：________(簽字)代表：________(簽字)
開戶銀行：________開戶銀行：________：________
帳號：________：________帳號：________：________
電話號碼：________電話號碼：________
住址：________住址：________
加工合同范本怎么寫篇16
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲方因工程需要，向乙方訂購加工一批石材，根據中華人民共和國合同法及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上達成如下協議：
第一條甲方向乙方訂貨的
1、產品品牌、名稱
2、數量及規格
實際數量及規格尺寸，由甲方(石材幕墻班主)提供確定。
3、質量(技術指標)
產品質量必須為優等品,厚度保證在2.8—3cm.為粗糙的荔枝面，人工打磨，顏色為“中國紅”，色差要一致，最低要達到90%的色差率，無雜質，無黑點，色度要越深越好，并符合國家有關質量、環保、綠色標準、色澤及感觀質量以樣品為準，貨到現場由甲方、業主、監理共同驗收。
4、單價：
每平方210.00元。加工費按每米7元(背倒，異形切割)。
第二條質量驗收：
1、乙方必須在貨到前向甲方提供該批產品的合格證書，質量等級證書，質量檢驗報告書，經甲方和業主檢驗合格后再進入施工場地(可先提供傳真件);
2、石材的質量必須符合能適合建筑室內裝飾的行業標準.
3、甲方和業主在貨到時進行質量、顏色初步驗收，查驗本條1、的品牌按甲方確定的樣品：“中國紅”荔枝面。必須達到質量要求數量(大約)：按圖紙甲方提供
第三條貨款結算及支付：
1、實際數量按甲方提供尺寸，貨到現場后，實際收方計算為準。
2、運輸途中損壞由乙方負責。在全部供貨完成后甲方一次性補給乙方石材損耗1.2萬元。
2、貨款支付：
(1)本合同簽定后預付定金10萬元;(大寫)：壹拾萬元
(2)材料運到施工現場后，支付每車材料款90%，不含加工費，扣預付款2萬。
(3)余款在石材供完后一次性付清。
3、乙方不負責石材的稅票和下車費。
第四條交貨時間
首批貨乙方應于20年12月28日將貨運至甲方施工現場。
第五條甲、乙雙方責任
(一)乙方的責任
1、必須向甲方提供產品合格證書、新產品檢驗報告書、新產品等級證書。
2、新產品花色、品種、質量不符本合同規定時，乙方應負責包退、包換，由于上述原因延誤施工時間，乙方應付甲方每天1000元違約金。
(二)甲方的責任：
1、甲方如中途變更產品花色、品種、質量(增加品種和數量除外)，應與乙方協商調整。
2、甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，如乙方還未加工的部份，乙方應予退貨。
第七條本合同所訂一切條款，甲、乙雙方任何一方不得擅自變更
第八條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方應協商解決，解決不了時，申請仲裁機構或向人民法院起訴。
第九條本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商，另訂附則于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十條本合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效，并壹式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。
第十一條本合同甲、乙雙方履行完各自的職責后自動失效。
訂立合同人：
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
委托代理人：法定代表人：
施工負責人：經辦人：
電話：電話：
年月日
加工合同范本怎么寫篇17
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產品：
品名、規格、單位、數量等見清單
第二條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。
第三條技術資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的樣塊或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！
第五條驗收標準和方法：
按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第六條提貨的時間和地點：
提定作物期限應當20__年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）
承攬方：（蓋章）
_____年_______月______日
加工合同范本怎么寫篇18
甲方：________________
法定代表人：___________
地址：________________
郵編：________________
電話：________________
傳真：________________
乙方：________________
法定代表人：___________
地址：________________
郵編：________________
電話：________________
傳真：________________
雙方資料：
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事______________行業的中國企業;
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事______________行業的中國企業法人;
3、甲方已就 產品提出了專利申請，申請號為：_______________________，乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補，共同做大做強，經過平等、友好協商，確立戰略合作伙伴關系，就甲方委托乙方加工生產 系列產品事宜達成如下協議，以茲共同信守：
一、加工產品范疇：________________
1、產品品名：________________
與之配套的壓具(包括：________________ )應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數：________________
產品規格和技術參數等發生變化，雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單：
1、甲方根據市場銷售情況，于每月_______日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單后2日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前 天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的_________%，若超過_______%，雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產，產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期：________________ 年，從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題，經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：________________
(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理，甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據;
(2)因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購，乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料(主要材料 )的市場價格為：___________元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品，每臺的加工費為人民幣_______元，主要原材料價格(按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準)漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的 %的，每臺的加工費相應漲跌 %。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化，雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30%，貨到交付地點后_______日內，甲方再先乙方支付加工費的65%，余款5%應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態，甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號，甲方未注明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸：_________________，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點后 日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理：若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題，在未經甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后 個工作日內應立即與甲方協商處理，協商不成的，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定，鑒定費用由甲方墊付，鑒定結果若產品合格，則鑒定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
七、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協議簽訂日之后出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人(專利經核準后為專利權人)，乙方承諾未經甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的.日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達 元的，乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過 日的，甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定，應向對方支付違約金_______萬元。
5、本協議期限內，除本協議另有約定或者雙方協商一致外，任何一方提前終止或解除本協議，應向對方支付違約金_______萬元。
十一、協議期限
本協議有效期為十年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，由協議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞，以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起10日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協議的附件和補充合同均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
2、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：________________
簽約代表(簽字)：________________
簽約日期：_______________________
乙方(蓋章)：_______________________
簽約代表(簽字)：________________
簽約日期：_______________________
簽約地點：_______________________