簡單加工合同范本

在簽訂合同時，應當遵循法律法規和誠信原則，確保合同的合法性和有效性。什么才算好的簡單加工合同范本？接下來給大家分享一些簡單加工合同范本，供大家參考。

簡單加工合同范本篇1

合同編號：＿＿＿＿＿＿

簽訂日期：________年____月____日

供

經………………………………雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

需

一、

┌────┬─────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐

│││││││交貨時間│

│品名│規格質量│單位│單價│數量│金額├──┬──┬──┬──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

│貨款共計人民幣（大寫）│

└──────────────────────────────────┘

二、

1.質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2.交貨、運輸辦法及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3.包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4.結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5.特約事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、

1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

4.其他未盡事項，另訂附件。

四、本合同一式份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

┌───────────────────┬──────────────┐

│供方：（蓋章）│需方：（蓋章）│

│││

│企業照號碼：│企業照號碼：│

│││

│開戶銀行帳號：│開戶銀行帳號：│

│││

│企業負責人：│企業負責人：│

│││

│代表：（蓋章）│代表：（蓋章）│

└───────────────────┴──────────────┘

簡單加工合同范本篇2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》等法律、法規和相關規范的規定，經甲、乙雙方協商達成一致意愿，簽訂本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、加工材料要求：

1、原鋼材由甲方提供，甲方提供的材料必須符合國家相關質量要求，同時提供有效的材料質量保證書和檢驗報告等相關材料。

2、材料進廠時，需經甲、乙雙方對數量(噸)進行認可，并當面雙方簽字抽樣封存，甲方并及時對原材料進行抽檢、盤圓過磅工作，加工后的鋼材按理論計算其重量。

四、質量要求：

1、甲方對原鋼材質量負責，經乙方加工后如有質量問題，由雙方經辦人對進廠時的抽樣進行送檢。如是甲方原鋼材質量問題由甲方負責。如是乙方人為造成質量問題，由乙方負責賠償甲方所發生的全部費用。

2、乙方嚴格按甲方提供的料單、規格、尺寸、數量及相關規范進行加工，加工后的產品要符合現行施工規范及強制性條文的相關規定，否則乙方承擔相應責任并賠償甲方的全部損失。

3、甲方因更改而未及時通知乙方造成的損失與乙方無關。

五、加工費約定：

免費加工

六、工期要求：

甲方材料提前五天供貨到廠后，乙方按照甲方的工期要求制作并送達甲方現場，乙方保證工期。如果因為甲方材料不及時送到而造成的工期延誤，乙方不承擔責任。

七、供貨要求：

乙方加工3—5噸，加工工期為1—2天，甲方如因工期原因需求量增大，應提前通知乙方做好相應的調整，乙方不得有拖延現象，如果有類似情況發生，乙方負責賠償甲方由此引起的全部損失費用。

八、計算依據和付款方式

1、乙方送出成品以米數乘以相應理論量計算，不計算省耗。即￠6.5×0.261㎏/m(每噸返還4138米)￠8.0×0.395㎏/m(每噸返還2685米)

￠10×0.617㎏/m(每噸返還1728米)￠12×0.888㎏/m(每噸返還1140米)

九、材料保證金：

乙方向甲方繳納保證金五萬元整(￥50000.00元)，甲方出據收條。(保證金在主體封頂之后十日內退還，如超出壹個月乙方有權收取每天1%的違約金)。

十、違約責任：

1、甲方不得將鋼筋交由其它廠加工(國家行政機關、地方政府、建設方、監理和法律法規要求終止該項工作，以及乙方無能力加工除外)，否則應承擔乙方造成的損失，損失按保證金的20%計算。

2、由于乙方在履行合同期間未按要求工期送貨，造成甲方損失，乙方應承擔責任并賠償甲方全部損失費。

3、乙方為甲方加工的產品不合格，甲方有權終止合同，乙方承擔由此造成的甲方全部損失，并扣違約金總額的20%

十一、合同爭議：

因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的向有關部門申請仲裁或向人民法院進行起訴。

十二、合同生效與終止

簽合同時，乙方向甲方繳納保證金，本合同雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方結算并支付完所有加工費自動失效。

十三、合同份數：

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

經辦人：經辦人：

電話：電話：

年月日年月日

簡單加工合同范本篇3

供方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

需方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收法及地點：

三、原材料來源及利方法：

四、交（收）貨方、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間方法：

六、包裝要求及包裝物回辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于可抗力得災害和確非一方身造成得原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內何一方違約，雙方都權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

簡單加工合同范本篇4

加工、訂貨合同

合同編號：______________

簽訂日期：______________

甲：____________________

乙：____________________

經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名

規格、型號

單位

數量

單價

金額

交貨日期

超欠幅度%

貨款共計人民幣（大寫）

1.質量標準：______________________________________

2.交貨（運輸）辦法及地點：________________________

3.質量檢驗及驗收辦法：____________________________

4.包裝要求及費用負擔：____________________________

5.結算辦法及期限：________________________________

6.原材料供應辦法：________________________________

7.其他：

經濟責任：

甲方承擔

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________________。

（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他

乙方承擔

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然        需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的______違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）其他：____________________

甲乙雙方由于人力不可抗拒的原因而不能履行合同時，經雙方協商或有關機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

本合同一式_______份。有效期自______年______月______日到_______年______月______日止

甲方：代表人：

地址：電話：

開戶銀行：賬號：

乙方：代表人：

地址：電話：

開戶銀行：賬號：

簡單加工合同范本篇5

甲方：________________(定做方)

乙方：________________(承攬方)

雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(________元/㎡)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條(________款)時以(________元/㎡)的________倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米________元的________倍支付甲方違約金。

四、合同有效期限

本合同有效期________月，________年________月________日起至________年________月________日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、其他

本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：_______________________乙方：_______________________

________年________月________日________年________月________日

簡單加工合同范本篇6

供方（全稱）______

需方（全稱）______

根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

品規金分期交（收）貨數量超欠幅度

名格單位數量單價額%

月月月月月

總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分$___

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

供方：法人委托書號碼___需方：法人委托書號碼___

營業執照號碼營業執照號碼

供方：（蓋章）需方：（蓋章）

負責人：負責人：

代表：（簽字）代表：（簽字）

開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：

電話號碼：電掛：電話號碼：電掛：

住址：住址：

簡單加工合同范本篇7

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

二、質量標準、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五、貨款結算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七、經濟責任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向----------合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。____________________________________

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___需方：法人委托書號碼___

營業執照號碼營業執照號碼

供方：(蓋章)需方：(蓋章)

負責人：負責人：

代表：(簽字)代表：(簽字)

開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：

電話號碼：電掛：電話號碼：電掛：

住址：住址：

(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)

簡單加工合同范本篇8

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 20_年月日，項目必須在20_年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后15日內，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。

2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。

12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。

13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

十四、材料、設備供應

1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產

乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。

十六、項目移交

乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應

立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。 十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

甲方：

負責人：

聯系電話：

簽訂日期：

簡單加工合同范本篇9

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______

委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______

簽訂地點：_______________簽訂地點：________________

_________年_____月_____日_________年______月_____日

簡單加工合同范本篇10

合同編號：__________________

定作方（甲方）_____________________

承攬方（乙方）_____________________

一、委托加工項目

1。委托加工產品：_____________________

2。數量：以甲方下單為準。

3。單價：_______________

4。交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委托加工方式

1。乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2。甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

1。乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

2。技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）

四、乙方對質量負責的范圍及期限

1。面料、輔料質量的確認；

2。顏色、尺碼規格的確認；

3。繡制“煒城”標徽工藝的確認；

4。縫紉手工藝的確認；

5。其他質量問題的確認；

6。乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；

7。乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

8。甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1。甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

2。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；

3。未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1。乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2。于甲方指定的地點_________交貨。

3。運輸方式為_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1。第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%；

2。在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%；

3。銷售期限：_______________________。

九、結算方式

1。在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

2。甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責任

1。乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金；

2。乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3。乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

4。乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

6。乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金；

7。乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金；

8。每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；

9。乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項

企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）_________乙方（蓋章）_________

授權代表（簽字）______授權代表（簽字）________

________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_____________

簡單加工合同范本篇11

甲方：安達(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/　圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日

簡單加工合同范本篇12

合同編號：_________

供方：__________________

需方：__________________

簽訂日期：______________

經雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

一、

品名

規格質量

單位

單價

數量

金額

交貨時間

貨款共計人民幣（大寫）

二、

1．質量標準：______________________________________________________

2．交貨、運輸辦法及地點：__________________________________________

3．包裝要求及費用負擔：____________________________________________

4．結算方式及期限：________________________________________________

5．特約事項：______________________________________________________

三、

1．本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

2．如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

3．供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

4．其他未盡事項，另訂附件。

四、本合同一式______份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

供方：（蓋章）

企業照號碼：

開戶銀行帳號：

企業負責人：

代表：（蓋章）

需方：（蓋章）

企業照號碼：

開戶銀行帳號：

企業負責人：

代表：（蓋章）